ПРОЕКТ КОНТРАКТА Муниципальный контракт №______ на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан

ИНФОРМАЦИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
690 0

Проект Мун контракта семеновскокое

ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт №______

на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан

с.Семеновское                                                                         «09»августа 2018 года

Администрация сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения Салимова Расуля Фаритовича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________, в лице __________________, действующего на основании  Устава именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт ( далее по тексту Контракт) о нижеследующем:

Основания заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол электронного аукциона от « ___  » __________ 2017 г. № ____________, согласно которому Подрядчик признан победителем (единственным участником) электронного аукциона выполнение ремонтных работ на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан

ИКЗ_________________________________________________________________

  1. Предмет Контракта

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан

находящийся по адресу: РБ, Баймакский район, с. Семеновское (далее – Объект либо Работы) в установленные контрактом сроки и в пределах Контрактной цены, в соответствии с технической документацией и сметой, выполнить  из своего материала, своими силами (без привлечения субподрядных организаций) все работы и услуги, пользуясь техническими средствами, действующими СНиПами, и другими нормативными документами регламентирующими выполнение данного вида Работ, являющимися предметом настоящего Контракта и сдать выполненные работы Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

В случае, если Подрядчик стал победителем электронного аукциона путём понижения максимальной цены Контракта, то он обязан предоставить Заказчику новую смету на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан в течении 3-х дней после подписания контракта.

  • Подрядчик выполняет все виды работ своими силами и материалами, указанными в техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.
  • Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с локальной сметой (Приложение № 2), ведомостью объёмов работ, действующими на территории РФ строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего Контракта.
  • Заказчик оплачивает выполненные Работы по Контракту в пределах твердой цены Контракта, на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и КС-3 и счета.

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Бюджет Республики Башкортостан, от населения и от спонсоров

  • Срок выполнения работ:с момента заключения контракта до 31.10.2017г
  • В течение срока действия настоящего Контракта Стороны не вправе вносить изменения в условия Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и условиями настоящего Контракта.
  • Характеристики материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
  • Стороны при исполнении обязательств по настоящему контракту обязуются руководствоваться муниципальным Контрактом, Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Постановлением Госстроя РФ от 29.04.1998 N 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве», действующими СниПами, межгосударственными, государственными и отраслевыми стандартами, Постановлением Госстроя РФ от 29.04.1998 N 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве», Распоряжением Минприроды РФ от 30.12.2009 N 75-р «О добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учетом международного опыта применения «зеленых стандартов» и другими законодательными и нормативными актами РФ.

 

  1. Стоимость Контракта и порядок расчетов
  • Общая стоимость настоящего Контракта составляет __________рублей, в том числе НДС и включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения Работ по Контракту, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе затрат, связанных с выполнением работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов.
  • Стоимость работ по настоящему Контракту, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта. Авансирование не предусматривается. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, в течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов.

Окончательный расчёт производится в течение 20 (Двадцать) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта приемки законченного строительством объекта, на основании счета-фактуры и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В случае применения к Подрядчику санкций, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, настоящего Контракта, окончательный расчет производится за вычетом этих сумм. Оплата считается произведённой в момент перечисления соответствующей суммы с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика.

  • Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости Работ, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
  • В случае выявления при сдаче Работ, незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов на момент до полного устранения недоделок.
  • Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Заказчик производит прием документов на оплату.
  • Оплата по настоящему контракту производится безналичными перечислениями на расчетный счет Подрядчика. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.

 

  1. Порядок выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с локальной сметой  согласованной в установленном порядке, требованиями действующих ГОСТ и СНиП, условиями настоящего Контракта.

3.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

3.3. Заказчик и Подрядчик назначают  своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение Работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

  • Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.
  • Подрядчик за пять дней обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ. При завершении Работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты на скрытые работы, паспорта на изделия, сертификаты на материалы.

Приемка Работ производится с оформлением и подписанием акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) либо распоряжения о выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки. Подрядчик обязан представить справку о стоимости выполненных работ(форма № КС-3). Основанием для оплаты является акт приема-сдачи выполненных Работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, счет на оплату, выставленный Подрядчиком Заказчику.

3.6. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ от Подрядчика на Объекте на соответствие количества, комплектности, объема и качества,  в установленном порядке и в соответствии с требованиями  нормативных документов с  оформлением и подписанием акта о приемке выполненных работ (форма         № КС-2) либо распоряжения о выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки.

  • В случае обнаружения Заказчиком дефектов, представитель Заказчика отказывает Подрядчику в приемке Работ и назначает дату повторной приемки.
  • Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться  на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.
  • Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.
  • Риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента надлежащей передачи Объекта, а в случае обнаружения недостатков — с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту, составленному в соответствии с условиями настоящего Контракта.
  • В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ на Объекте, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
  • Приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписывается уполномоченными представителями Сторон.
  • После окончания выполнения Работ Подрядчик организовывает и осуществляет приемку их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных Работ.
  • После окончания выполнения Работ Подрядчик организовывает и осуществляет сдачу Заказчику Объекта капитального ремонта по Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом Объекта по форме 36 и выполнение обязательств в течении Гарантийного срока. их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных Работ.

 

  1. Права и обязанности сторон
  • Заказчик обязан:
    • С даты подписания Контракта письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя закрепленного за Объектом и объеме предоставленных ему полномочий, с правом подписывать акты и иные документы.
    • Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости Работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
    • Проводить освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих Работ.
    • При обнаружении отступлений от условий настоящего  контракта, ухудшающих качество и результат выполненных Работ, или иные недостатки в работе, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения, а в случае не устранения недостатков в Работе отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков  исправления недостатков.
    • Согласовывать КС-2 и  КС-3 в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления форм от Подрядчика, подтверждая выполненные объемы и правильность применения расценок. Производить приемку Работ на основании подписанных  документов об объемах и стоимости выполненных Работ.
    • Обеспечить оплату выполненных работ Подрядчиком на условиях настоящего Контракта, не допуская выполнения объемов Работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетной росписью по целевым и экономическим статьям на соответствующий финансовый год.

4.2. Заказчик имеет право:

  • Инициировать расторжение Контракта в установленном порядке в случае немотивированного превышения Подрядчиком сроков выполнения Работ, при невыполнении требований к качеству материалов, строительно-монтажных Работ, поставляемого оборудования и других видов Работ.
  • Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.
  • При обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать:

4.2.3.1.безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;

4.2.3.2. соответствующего уменьшения цены выполненной работы;

4.2.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

4.3. Подрядчик обязан:

  • С даты подписания Контракта обменяться с Заказчиком перечнем лиц закрепленных за Объектом, обладающих полномочиями, правом подписывать акты и иные документы.
  • В установленные контрактом сроки и в пределах Контрактной цены, в соответствии со сметной документацией, выполнить из своего материала, своими (без привлечения субподрядных организаций) все работы и услуги, пользуясь техническими средствами, действующими СНиПами, и другими нормативными документами регламентирующими выполнение данного вида Работ, являющимися предметом настоящего Контракта и сдать выполненные работы Заказчику.
  • До начала Работ осуществить проверку качества материалов и изделий, предоставить Заказчик График выполнения работ сформированный с учетом объемов, сроков выполнения работ, оформить и предоставить Заказчику Журнал учета выполненных работ (формы № КС-6а утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100) подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, организовать контроль хода Работ.
  • Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ.
  • Соблюдать требования норм, действующих у Заказчика (порядок проведения ремонтных Работ в здании, административный регламент, положение о конфиденциальной информации, пропускной режим).
  • Использовать при производстве Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.
  • Доставлять за свой счет и собственными силами на место производства Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность.
  • Во время проведения Работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по охране окружающей среды, защите зелёных насаждений, противопожарной безопасности и сохранности объектов, обеспечить разгрузку и хранение материалов, изделий и оборудования.
  • Не производить Работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками, занятыми на Работах, инструктаж по организации Работ в случаях возникновения возгораний.
  • Обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники. Все риски, связанные с повреждением или утратой собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники и прочего несет Подрядчик.
  • Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории, на которой выполняются работы. Осуществлять ежедневную уборку места проведения работ, складировать строительный мусор в согласованном с Заказчиком месте, а также осуществлять вывоз строительного мусора по мере его накопления, а в случае необходимости — по требованию Заказчика.
  • После окончания выполнения Работ в течение 1  дня   или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему временные сооружения, материалы, оборудование и иное имущество, а также ремонтный мусор, произвести после строительную уборку.
  • Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.
  • Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе или иные отступления от условий настоящего Контракта.
  • Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.
  • Вести Работы по настоящему Контракту при наличии документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по проведению Работ. В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия Подрядчик в течение 2 дней  обязан уведомить об  этом Заказчика.
  • В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.
  • Осуществить поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по Контракту;
  • осуществлять формирование и предоставление Заказчику исполнительной документации;
  • устранять дефекты, допущенные Подрядчиком в ходе производства работ;
  • сдать результат выполненных Работ Заказчику не позднее 5 дней со дня окончания Работ по Акту приемки выполненных работ (форма № КС-2), передав при этом Заказчику всю исполнительскую документацию, относящуюся к выполненным Работам, справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счет-фактуру, счет на оплату и выполнить обязательства в течение Гарантийного срока;
  • выполнить иные неразрывно связанные с Объектом работы;
  • осуществлять охрану Объекта (строительной площадки производства работ);
  • осуществлять приемку от Грузоперевозчиков Материалов и Оборудования;
  • осуществлять выгрузку, перевалку, складирование, хранение Материалов и Оборудования;
  • в случае необходимости осуществлять раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;
  • осуществлять транспортировку Материалов и Оборудования до строительных площадок, площадок хранения, складов;
  • осуществлять иные работы и услуги, необходимые для обеспечения поставки на Объект Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и поставки Заказчика.
  • Осуществить страхования Объекта.

4.4.  Подрядчик имеет право:

4.4.1. Требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

 

  1. 5. Гарантии и качество выполненных работ

 

5.1. Подрядчик гарантирует:

  • Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта.
  • Качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, в строгом соответствии с техническим заданием, а также гарантирует надежность выполненных работ.
  • Своевременное устранение обнаруженных недостатков и дефектов, выявленных при выполнении Работ, при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта. В случае, если Заказчиком будут обнаружены недостатки и некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязуется в согласованный с Заказчиком срок, своими силами безвозмездно переделать Работы не отвечающие установленным требованиям и условиям Контракта для обеспечения их надлежащего качества.
  • В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт, фиксирующий недостатки Работ на Объекте, составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или в процессе эксплуатации Объекта, направляется Подрядчику  любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

  • Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных Работ, срок устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных Работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения Объекта (выполненных работ) со стороны третьих лиц.
  • Подрядчик в период гарантийного срока отвечает за грубые нарушения, ошибки и недостатки в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены во время приемной проверки.
  • Заказчик обязуется в период гарантийного срока обо всех претензиях при выявлении грубых нарушений, ошибок и недостатков в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены во время приемной проверки, оперативно уведомлять Подрядчика.

После получения подобного уведомления Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести ремонтные Работы без расходов со стороны Заказчика

5.5. В случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки на Объекте или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию.

Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков на Объекте, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

5.6. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Любое отклонение от сметной документации при производстве Работ, требует согласования с Заказчиком  до начала Работ.

Любое отклонение от требования нормативных документов является дефектом.

 

  1. Ответственность Сторон и разрешение споров

6.1 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.4 В случае просрочки исполнения подрядчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

6.6 Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы — 10% цены контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  • Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ субподрядными организациями. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядными организациями.

6.8 Применение и уплата штрафных санкций,  взыскание пеней и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения принятых ими на себя обязательств  по настоящему контракту.

6.9 Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Контракта, не принимаются, о чем Заказчиком/Органом технадзора делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков, а в случае соответствия выполненных Работ по качеству и условиям Контракта, журнал производства Работ подписывается Заказчиком, Подрядчиком и Органом технадзора.

6.10 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет  и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

6.11 Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед Заказчиком, третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

6.12 Заказчик вправе после окончания Работ на Объекте (в процессе выполнения Работ) организовать привлечение соответствующей организации для осуществления контрольного обмера фактически выполненных Работ. Контрольный обмер осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика с составлением соответствующего акта контрольного обмера. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, контрольный обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного обмера делается соответствующая запись. В случае выявления завышений фактически выполненных Работ (материалов, оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера.

6.13 В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона может направить в письменной форме претензию по юридическому адресу указанному в настоящем Контракте. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

6.14 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

 

  1. Расторжение Контракта

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

  • В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа;
  • В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;
  • В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
  • Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
  • Отступления от требований Технического задания или иных существенных условий настоящего Контракта.
  • Немотивированное превышение Подрядчиком сроков выполнения работ;
  • Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, при невыполнении требований к качеству материалов, монтажных работ, поставляемого оборудования и других видов работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 20 дней;
  • При существенном нарушении Контракта Подрядчиком, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Контракта.
  • Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком указанных действий, считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  • Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  • Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.
  • Подрядчик при инициировании расторжения Контракта в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчику подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.
  • Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  • Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
  • При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
  • Информация о расторжении Контракта, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта.
  • Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

 

8 Обстоятельства непреодолимой силы

  • Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Контракта в результате событий чрезвычайного характера (непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Контракту и стороны эти обстоятельства непреодолимой силы не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными  мерами.
  • Сторона, которая не может исполнить своих обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом другую сторону, но не позднее 5 (пяти) дней, с даты возникновения таких обстоятельств в письменной форме (предоставив соответствующее подтверждение) и способом, фиксирующим отправление, известить другую Сторону об их возникновении с указанием характера обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемого времени их действия, оценки воздействия этих обстоятельств на исполнение обязательств, а также (впоследствии) о реальных дате и времени окончания действия таких обстоятельств.
  • Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы уполномоченными компетентными органами власти или организациями.
  • Несвоевременное извещение о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, не предоставление доказательств, их возникновения в указанный срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Контракту.
  • Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Контракта, либо настоящий Контракт, может быть, расторгнут в установленном порядке.
  • Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.
  • Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
  • Если стороны не смогут в течение 20 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

 

  1. Срок действия Контракта и другие условия
  • Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Контракту, а в части расчетов до полного их завершения.
  • Срок выполнения работ: Текущий ремонтучастка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан выполняются со дня заключения муниципального контракта до 31.10.2017г.
  • Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.
  • Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, и в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
  • Все уведомления по настоящему Контракту оформляются между Сторонами в письменной форме, в случае несоблюдения данного порядка, Сторона нарушившая данное условие, не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения.
  • Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его Стороной, в адрес которой оно направлено.
  • Любые изменения и дополнения вносимые в настоящий Контракт между Заказчиком и Подрядчиком, не противоречащие действующему законодательству РФ и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются Заказчиком и Подрядчиком в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
  • Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны будут руководствуются действующим законодательством РФ.

 

  1. Обеспечение исполнения контракта

Руководствуясь статьёй 96 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определить обеспечение исполнения контракта в размере 15%. Возврат суммы обеспечения исполнения контракта осуществляется в течении 5 рабочих дней с даты последнего платежного поручения по контракту с отметкой банка о списании денежных средств со счета Заказчика.

 

  1. Перечень приложений

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью, подписываются Подрядчиком и Заказчиком в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.2.   Приложения к настоящему Контракту:

  • Приложение № 1 – Техническое задание;
  • Приложение № 2 – Локальная смета;
  1. 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

                                                                    

«Заказчик»         «Подрядчик»
Администрация сельского поселения Семеновский  сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Юридический адрес: РБ, Баймакский район, с. Семеновское,  ул. С.Юлаева, 25

ИНН  0254005098 КПП  025401001

р/с 401018101000000100101

Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России г.Уфы

БИК048073001

  
  1. Подписи и печати сторон
Ио главы администрации

сельского поселения

______________ / Салимов Р.Ф.

  

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Утверждаю

Глава сельского поселения

Баймакский район

Семеновский сельсовет

________________Салимов Р.Ф.

 

 

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Ремонт участка магистрального водопровода водозабора

с.Семеновское МР Баймакский район РБ

 

Сметная стоимость строительных работ_________________1029,700 тыс.руб

Средства на оплату труда                      __________________15,997тыс.руб

Сметная трудоемкость                     ____________________  985,55 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.

 

№ пп Обоснова-ние Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 3 4 5
1 ТЕР01-01-030-05 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 1,255
2 ТЕР01-01-030-05 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (восстановление растительного слоя)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 1,255
3 ТЕР01-01-009-08 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,04
4 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( при пересечении с существующими сетями, приямки,уширения)
Земляные работы, выполняемые ручным способом		 100 м3 грунта 0,152
5 ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,04
6 ТЕР01-01-033-08 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,04
7 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка ПГС)
Земляные работы, выполняемые ручным способом		 100 м3 грунта 0,152
8 ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 м3 125
9 ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 100 м3 уплотненного грунта 30,552
10 ТЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,125
11 ТССЦпг03-21-01-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
Перевозка грузов автомобильным транспортом		 1 т груза 187,5
12 ТЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 1,461
13 ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,125
14 ТЕР22-04-001-01 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца 0,576
15 ТССЦ-101-2535 Люки чугунные: легкие
Материалы		 шт. 3
16 ТССЦ-403-8242 Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
17 ТССЦ-403-8275 Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 9
18 ТССЦ-403-8231 Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
19 ТССЦ-403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
20 ТССЦ-403-8268 Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
21 ТССЦ-201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(Стремянка С-3)
Материалы		 т 0,0609
22 ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
Автомобильные дороги		 100 м2 покрытия 0,0165
23 ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
Автомобильные дороги		 100 м2 дорожек и тротуаров 0,0165
24 ТЕР22-01-021-03 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 1,3
25 ТССЦ-507-2855 Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
Материалы		 10 м 131,3
26 ТССЦ-507-2855 Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (материал заказчика)
Материалы		 10 м -39,325
27 ТЕР22-06-001-03 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 1,313
28 ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 т фасонных частей 0,252
29 ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 фланец 6
30 ТССЦ-507-0718 Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
Материалы		 шт. 3
31 ТЕР22-03-011-01 Установка: вантузов одинарных
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 шт. 3
32 ТЕР22-03-006-03 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 задвижка (или клапан обратный) 3
33 ТССЦ-302-1283 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 шт. 3
34 ТЕР22-01-011-05 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,012
35 ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,012
36 ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 100 м трубы, уложенной в футляр 0,12
37 ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: до 400 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 футляр 1
38 ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 врезка 1
39 ТЕР22-01-011-05 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,003
40 ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,003
41 ТЕР22-05-003-02 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 100 м трубы, уложенной в футляр 0,03
42 ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: до 400 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 футляр 6

 

Заявка 2018г.

Приложение 2 к заявке-заказу

Администрации МР Баймакский район РБ

№ 111 от «09» августа  2018 г.

 

УТВЕРЖДАЮ

Глава СП Семеновский  сельсовет

муниципального района

Баймакский район

Республики Башкортостан

___________ Р.Ф.Салимов

«09» августа 2018 г.

 

Заявка на закупку путем проведении электронного  аукциона
Текущий ремонт участка магистрального  водопровода с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан

1. Наименование заказчика, контактная информация Наименование:

Администрация сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Место нахождения:

Республика Башкортостан, Баймакский район, с.Семеновское, ул. С. Юлаева, 25

Почтовый адрес:

453631Республика Башкортостан, Баймакский район, с.Семеновское, ул. С. Юлаева, 25

 

Номер контактного телефона: 8 (34751) 4-21-14

Адрес электронной почты:

semen-sp@yandex.ru
Ответственное должностное лицо заказчика:

исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Салимов Расуль Фаритович
2. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта Руководитель контрактной службы:

исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Салимов Расуль Фаритович
3. Основание направления заявки на закупку Порядковый номер закупки в соответствии            планом-графиком закупок: 33

Дата опубликования последних изменений в план-график закупок по данной закупке: 06.09.2018 г.
3.1 Идентификационный код закупки в плане-графике закупок 183025400509802540100100330333600244
4. Информация о санкционировании плана-графика закупок в соответствии с ч.5 ст. 99 Да
5. Наименование объекта закупки (товаров, работ, услуг) Текущий ремонт участка магистрального  водопровода с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
6. Описание объекта закупки Техническое задание
6.1 Коды товара (работы, услуги) по ОКПД:

код ОКПД в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 с указанием класса, подкласса, группы, подгруппы, вида, категории, подкатегории

 43.22.11.110
6.2. Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) При описании объекта закупки заказчиком использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения  и терминология, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
6.3. Информация о соответствии описания объекта закупки требованиям пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в случае, если при описании объекта закупки заказчиком не использованы стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
7. Место, условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (в соответствии с проектом контракта, прилагаемым к заявке) с.Семеновское

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии со СНИП, дефектной ведомостью (Приложение 2), техническим регламентом и другими нормативными и распорядительными документами применяемые материалы должны быть современны, долговечны, сертифицированы, экологически чистыми и отвечать требованиям пожарной безопасности. Работы и применяемые материалы должны выполняться в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, утвержденной сметной документацией, согласно и иных нормативно-технических документов, утвержденных и рекомендованных к применению Росстроем Российской Федерации.
8. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (в соответствии с проектом контракта, прилагаемым к заявке) С момента заключения муниципального контракта до 31.11.2018г.
9. Начальная (максимальная) цена контракта (в соответствии с проектом контракта, прилагаемым к заявке) 1029700 рублей
10. Источник финансирования (в соответствии с проектом контракта, прилагаемым к заявке) Бюджет сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Бюджет Республики Башкортостан

От населения, от спонсоров
11. Метод (методы) определения и обоснования начальной (максимальной цены контракта), использованные заказчиком, в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе) Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
12. Порядок и сроки оплаты контракта Оплата стоимости поставляемых Товаров производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором производилась выборка Товаров.
13. Размер аванса и порядок его предоставления Не предусмотрен
14. Возможность изменения условий контракта в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе Да
15. Соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе) Не требуется.
16. Установление дополнительных требований к поставщику (подрядчику, исполнителю) о наличии опыта работ, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, предусмотренных частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе (постановление Правительства Российской Федерации №99 от 04.02.2015г. «Об установлении дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологического или специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, исполнители) имеющие необходимый уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям») Нет

 
17. Установление требования, предусмотренного частью 1.1. статьи 31 Закона о контрактной системе, об отсутствии в предусмотренном Законе о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица Да

 
18. Преимущества, ограничения и запреты при осуществлении закупок:
18.1 Предоставление преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной системе по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному  постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» Нет
18.2 Предоставление преимуществ организациям инвалидов в соответствии со статьей 29 Закона о контрактной системе по перечню товаров, работ, услуг, утвержденному  постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» Нет
18.3 Необходимость осуществления закупки у субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с требованиями статьи 30 Закона о контрактной системе Да
18.4 Предоставление преимуществ участникам закупки, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров происходящих из государств — членов Евразийского экономического союза, предоставляемые в соответствии с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров. работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Нет
18.5 Установление ограничений допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5.02.2015г. №102 «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Нет

 
18.6 Установление запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014г. № 656 «Об установлении  запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Нет

 
18.7 Установление запрета на допуск программ для электронных вычислительных машин и баз данных, реализуемых независимо от вида договора на материальном носителе и (или) в электронном виде по каналам связи, происходящих из иностранных государств, а также исключительных прав на такое программное обеспечение и прав использования такого программного обеспечения, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2015г. № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Нет
18.8 Установление ограничения допуска при осуществлении закупок лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2015г. № 1289 «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Нет
18.9 Установление запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств, и (или) услуг по прокату таких товаров в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11.08.2014г. № 791 «Об установлении запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих из иностранных государств,
и (или) услуг по прокату таких товаров в целях осуществления закупок для обеспечения федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд».		 Нет
18.10 Установление ограничения допуска при осуществлении закупок отдельных видов пищевых продуктов, включенных в перечень,  происходящих из иностранных государств, за исключением государств — членов Евразийского экономического союза: Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.08.2016г. №832 «Об ограничениях отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Нет
19. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 1,0%
20. Размер обеспечения исполнения контракта 15%
20.1 Обеспечение исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет Реквизиты счета для предоставления обеспечения исполнения контракта:

Наименование учреждения: Финансовое управление Администрации муниципального района  Баймакский район Республики Башкортостан.

Юридический адрес: 453630, Республика Башкортостан, г.Баймак, пр. С.Юлаева, 36

ИНН 0254012232,   КПП 025401001

р/с 40302810106435086446

Наименование банка: Отделение N 8598 Сбербанка России г.Уфа

БИК 048073601

к/с 30101810300000000601

Получатель: Финансовое управление Администрации муниципального района  Баймакский район Республики Башкортостан – Администрация муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан,

л/с 05101010011.
21. Осуществление банковского сопровождения контракта Нет
22. Закупка подлежит обязательному общественному обсуждению Нет
23. Документы и информация, прилагаемая к заявке 1)      Описание объекта закупки (техническое задание)

2)      Проект контракта

3)      Обоснование начальной (максимальной) цены

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

к контракту

от «09» августа 2018г.

 

Утверждаю

Глава сельского поселения                                                                                             Семеновский сельсовет МР                                                                                             Баймакский район РБ

___________ Салимов Р.Ф.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                               Техническое задание
на Текущий ремонт  участка магистрального водопровода с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
1.      Наименование объекта: Текущий ремонт участка магистрального водопровода с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
2. Место расположения объекта: РБ, Баймакский район, с.Семеновское
3. Вид строительства:  ремонт водопровода

4. Вид выполняемых работ: общестроительные работы

5. Требования к выполняемым работам, материалам, оборудования:

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии со СНИП, дефектной ведомостью,

техническим регламентом и другими нормативными и распорядительными документами

применяемые материалы должны быть современны, долговечны, сертифицированы, экологически

чистыми и отвечать требованиям пожарной безопасности. Работы и применяемые материалы

должны выполняться в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса Российской

Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, утвержденной сметной документацией, согласно

и иных нормативно-технических документов, утвержденных и рекомендованных к применению

Росстроем Российской Федерации.

6 В случае, если в проектно-сметной документации применяются указания на товарные знаки, то такие  указания считать недействительными.

В случае, если в проектно-сметной документации применяются указания на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

В случае, если в проектно-сметной документации установлены требования к участнику размещения

заказа – считать их недействительными.

7.Гарантийный срок : 5 лет (ст.756 Гражданского кодекса РФ)

8.Срок выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до 31.10.2017 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефектная ведомость

на Текущий ремонт водопровода с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание
1 2 3 4 5
1 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (срезка растительного слоя)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,5803
2 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,5803
3 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-034-01
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,5803
4 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, в отвал группа грунтов: 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,24
5 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
Земляные работы, выполняемые ручным способом		 100 м3 грунта 0,43
6 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
Перевозка грузов автомобильным транспортом		 1 т груза 108
36*3
7 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
Земляные работы, выполняемые ручным способом		 100 м3 грунта 0,91
8 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 2,76
3,24+0,43-0,91
9 Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 40 см
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 уплотненного грунта 2,76
10 На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-04
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 уплотненного грунта 2,76
11 Устройство основания под трубопроводы: песчаного
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 м3 основания 0,093
0,031*3
12 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца 0,576
0,192*3
13 Люки чугунные: тяжелые
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 шт. 6
1*6
14 Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 т 0,1229
15 Кладка стен приямков и каналов
Конструкции из кирпича и блоков		 1 м3 кладки 0,108
0,036*3
16 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
Конструкции из кирпича и блоков		 1000 шт. 0,0432
0,0144*3
17 Стремянка
Конструкции из кирпича и блоков		 т 0,0513
0,0171*3
18 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
Автомобильные дороги		 100 м2 дорожек и тротуаров 0,132
0,022*6
19 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
Автомобильные дороги		 100 м2 покрытия 0,132
0,022*6
20 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 63 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,95
21 Устройство основания под трубопроводы: песчаного
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 м3 основания 15,6
22 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 задвижка (или клапан обратный) 3
23 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
Автомобильные дороги		 100 м2 покрытия 0,132
0,022*6
24 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 фланец 6
25 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 80 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 задвижка (или клапан обратный) 1
26 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 фланец 2
27 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,003
28 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 50 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 задвижка (или клапан обратный) 6
29 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 фланец 12
30 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,00302
31 Мастика битумно-полимерная
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 т 0,00519
32 Установка: колонок водоразборных
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 шт. 6
33 Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром: 50х32 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 шт. 0,6
34 Устройство фундаментов-столбов: бетонных
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве		 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле 0,0013
35 Бетон тяжелый, класс: В7,5 (М100)
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве		 м3 0,3
36 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,95
37 Сварка полиэтиленовых труб при помощи соединительных деталей с закладными нагревателями, диаметр труб: 110 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 соединение 4
38 Неразъемное соединение «полиэтилен-сталь»: НСПС 110*108 SDR 13.6
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 шт. 4
39 Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 фасонных частей 0,4
40 Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 шт. 4
41 Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
Строительные металлические конструкции		 1 т конструкций 0,095
42 Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 16-18 мм
Строительные металлические конструкции		 т 0,095
43 Шланг питьевой
Строительные металлические конструкции		 шт. 1
44 Прибор устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг

Монтаж оборудования

 1 шт. 2
45 Датчик (реле) давления   KPI 35 4500/1?18/3?67 2
46 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг Монтаж оборудования 1шт. 2
47 Датчик (реле) давления   KPI 36 3924,24/1,18/3,67

Монтаж оборудования

 1шт. 2
48 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг

 Монтаж оборудования

 1шт. 1
49 Датчик (реле) сухого хода LP3 514/1,18/3,67

Монтаж оборудования

 1шт. 1
50 Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг

Монтаж оборудования

 1шт. 1
51 Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1,5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16

 Монтаж оборудования

 Компл. 1
52 Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметром условного прохода: до 80мм

Монтаж оборудования

 1шт. 1
53 Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: 65 мм

Монтаж оборудования

 шт 1
54 Арматура чугунная фланцевая на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода: 50мм

Монтаж оборудования

 1шт. 1
55 Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10кгс/см2) диаметром: 50мм

 Монтаж оборудования

 Компл. 1
56 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50мм

Монтаж оборудования

 1шт 2
57 Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1Мпа (10 кгс/см2)30ч66р диаметром: 50мм

 Монтаж оборудования

 шт. 2
58 Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 50мм

Монтаж оборудования

 1шт 4
59 Фланцы стальные плоские приварные из стали ВС т3сп2, ВС т3сп3, давлением: 1,0 МПа (10кгс/см2), диаметром: 50мм

 Монтаж оборудования

 шт. 4
60 Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600мм

Электромонтажные работы на других объектах

 1 шт. 1
61 Щиты распределительные наружной установки: ЩРН-36з, с замком (520х310х120мм)

Электромонтажные работы на других объектах

 шт. 1
62 Выключатели автоматические: «IEK»ва47-29 ЗР 16А, характеристика С

Электромонтажные работы на других объектах

 шт. 2
63 Выключатели автоматические: «IEK»ва47-29 ЗР 25А, характеристика С

Электромонтажные работы на других объектах

 шт. 2
64 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля: до 1 кг

Электромонтажные работы на других объектах

 100м кабеля 0,1
65 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГ нг, с числом жил- 10 и сечением 1,5 мм2

Электромонтажные работы на других объектах

 1000м 0,01
66 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля: до 1 кг

Электромонтажные работы на других объектах

 100м кабеля 0,15
67 Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение марки: КВВГ нг, с числом жил- 4 и сечением 1,5 мм2

Электромонтажные работы на других объектах

 1000м 0,015
68 Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1м кабеля: до 1 кг

Электромонтажные работы на других объектах

 100м кабеля 0,3
69 Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1м кабеля: до 1 кг

Электромонтажные работы на других объектах

 100м кабеля 0,2
70 Кабель 43/5,27/1,18

Монтаж оборудования

 

 м 50
71 Прокладка труб гофрированные ПВХ для защиты проводов и кабелей

Электромонтажные работы на других объектах

 100м 0,25
72 Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55)  серии FL диаметром: 32мм

Электромонтажные работы на других объектах

 10м 2,5
73 Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм Электромонтажные работы на других объектах 100м 0,3
74 Рукава  металлические  диаметром: 32 мм РЗ-Ц-Х

Электромонтажные работы на других объектах

 м 30
75 Трубы импульсная  с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, M длиной 5м

Электромонтажные работы на других объектах

 шт
76 Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода: 15мм

Монтаж оборудования

 1шт 2
77 Клапан запорный муфтовый 400/5,27/1,18

 Монтаж оборудования

 2

 

Проверил:

 

Приложение № 3

к заявке – заказу №1

от «09» августа 2018г.

 

Утверждаю

Глава сельского поселения                                                                                             Семеновский сельсовет МР                                                                                             Баймакский район РБ

___________ СалимовР.Ф.

 
 

 

Текущий ремонт водопровода с.Семеновское  Баймакского района Республики Башкортостан
Составлена в

 ценах 2001 г.

СВОДНАЯ СМЕТА

 

 

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. 132  118,41
Накладные расходы 13 769,95
Сметная прибыль 8  935,63
Итоги по смете:
Итого Строительные работы 142 348,20
Итого Монтажные работы 12 475,79
Итого 154 823,99
В том числе
Материалы 98 983,43
Машины и механизмы 24 275,10
ФОТ 12 254,47
Накладные расходы 13 769,95
 Сметная прибыль 8 935,63
 В текущих ценах с К=5,2 154 83,99 * 5,2 805 084,75
 НДС 18% 144 915,25
Всего по смете 950 000,00

 

Составил:

 

 

Ведомость объем работ

Утверждаю

Глава сельского поселения

Баймакский район

Семеновский сельсовет

________________Салимов Р.Ф.

 

 

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 1 от 19.03.2018 г.

Ремонт участка магистрального водопровода водозабора

с.Семеновское МР Баймакский район РБ

 

Сметная стоимость строительных работ_________________1029,700 тыс.руб

Средства на оплату труда                      __________________15,997тыс.руб

Сметная трудоемкость                     ____________________  985,55 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______201_ г.

 

№ пп Обоснова-ние Наименование Ед. изм. Кол.
1 2 3 4 5
1 ТЕР01-01-030-05 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 1,255
2 ТЕР01-01-030-05 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 (восстановление растительного слоя)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 1,255
3 ТЕР01-01-009-08 Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,04
4 ТЕР01-02-057-02 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ( при пересечении с существующими сетями, приямки,уширения)
Земляные работы, выполняемые ручным способом		 100 м3 грунта 0,152
5 ТЕР01-01-033-05 Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,04
6 ТЕР01-01-033-08 При перемещении грунта на каждые последующие 5 м добавлять: к расценке 01-01-033-02
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 3,04
7 ТЕР01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (засыпка ПГС)
Земляные работы, выполняемые ручным способом		 100 м3 грунта 0,152
8 ТССЦ-408-0200 Смесь песчано-гравийная природная
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 м3 125
9 ТЕР01-02-005-01 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 100 м3 уплотненного грунта 30,552
10 ТЕР01-01-013-08 Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,125
11 ТССЦпг03-21-01-003 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 3 км I класс груза
Перевозка грузов автомобильным транспортом		 1 т груза 187,5
12 ТЕР01-01-036-02 Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера 1,461
13 ТЕР01-01-016-02 Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
Земляные работы, выполняемые механизированным способом		 1000 м3 грунта 0,125
14 ТЕР22-04-001-01 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца 0,576
15 ТССЦ-101-2535 Люки чугунные: легкие
Материалы		 шт. 3
16 ТССЦ-403-8242 Плита днища: ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
17 ТССЦ-403-8275 Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 9
18 ТССЦ-403-8231 Плита перекрытия: 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
19 ТССЦ-403-8296 Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
20 ТССЦ-403-8268 Кольцо стеновое смотровых колодцев: КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)
Материалы		 шт. 3
21 ТССЦ-201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т(Стремянка С-3)
Материалы		 т 0,0609
22 ТЕР27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см
Автомобильные дороги		 100 м2 покрытия 0,0165
23 ТЕР27-07-002-01 Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня
Автомобильные дороги		 100 м2 дорожек и тротуаров 0,0165
24 ТЕР22-01-021-03 Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 1,3
25 ТССЦ-507-2855 Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ 18599-2001)
Материалы		 10 м 131,3
26 ТССЦ-507-2855 Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 110 мм (материал заказчика)
Материалы		 10 м -39,325
27 ТЕР22-06-001-03 Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 1,313
28 ТЕР22-03-001-05 Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 т фасонных частей 0,252
29 ТЕР22-03-014-03 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 фланец 6
30 ТССЦ-507-0718 Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
Материалы		 шт. 3
31 ТЕР22-03-011-01 Установка: вантузов одинарных
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 шт. 3
32 ТЕР22-03-006-03 Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 задвижка (или клапан обратный) 3
33 ТССЦ-302-1283 Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 шт. 3
34 ТЕР22-01-011-05 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,012
35 ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,012
36 ТЕР22-05-003-01 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 100 м трубы, уложенной в футляр 0,12
37 ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: до 400 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 футляр 1
38 ТЕР22-06-005-03 Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 100 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 врезка 1
39 ТЕР22-01-011-05 Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,003
40 ТЕР22-02-010-05 Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 км трубопровода 0,003
41 ТЕР22-05-003-02 Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 150 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 100 м трубы, уложенной в футляр 0,03
42 ТЕР22-05-004-01 Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: до 400 мм
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода		 1 футляр 6

 

Заявка-заказ № 1

Администрация сельского поселения Семеновский сельсовет  муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан просит Вас разместить  электронный аукцион по следующей работе: «Текущий ремонт водопровода в с.Семеновское Баймакский района Республики Башкортостан»  согласно  приложений у субъектов МП, СОНО.

 

Приложения на 8 листах.

 

 

 

Глава  администрации

сельского поселения                                                               Р.Ф.Салимов

Об авторе